Rechtsprechung
OLG Frankfurt, 23.07.2013 - 6 U 122/12 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2013,64885) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (5)
- openjur.de
- Justiz Hessen
Schadenersatz c.i.c.
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Schadenersatz c.i.c.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Wird "ins Blaue hinein" kalkuliert, kann es (für den Auftragnehmer) teuer werden!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Wird "ins Blaue hinein" kalkuliert, kann es (für den Auftragnehmer) teuer werden! (IBR 2016, 5)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Immer wieder: Anspruch wegen Bauzeitstörung setzt bauablaufbezogene Darstellung voraus! (IBR 2016, 8)
Verfahrensgang
- LG Frankfurt/Main, 02.05.2012 - 20 O 176/10
- OLG Frankfurt, 23.07.2013 - 6 U 122/12
- BGH, 24.06.2015 - VII ZR 238/13
- BGH, 25.06.2015 - VII ZR 238/13
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (3)
- BGH, 21.03.2002 - VII ZR 224/00
Anforderungen an die Darlegung der Behinderung durch den Auftragnehmer
Auszug aus OLG Frankfurt, 23.07.2013 - 6 U 122/12
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B. Wie das Landgericht bereits auf Seite 20 ff. des angefochtenen Urteils zutreffend ausgeführt hat, muss der Auftragnehmer, der einen Anspruch aus § 6 Nr. 6 VOB/B geltend macht, substantiiert zu den durch die Pflichtverletzungen des Auftraggebers entstandenen Behinderungen vortragen, wozu in der Regel eine konkrete, bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Behinderung erforderlich ist (BGH, Baurecht 2002, 1249, Tz. 23 bei [...]). - BGH, 22.11.2007 - VII ZR 130/06
Rechtsnatur des Anspruchs des Auftraggebers eines Architekten auf Rückzahlung von …
Auszug aus OLG Frankfurt, 23.07.2013 - 6 U 122/12
Sie hat einen vertraglichen Anspruch auf Auszahlung eines überzahlten Betrages in dieser Höhe (vgl. dazu BGH Baurecht 2008, 540). - BGH, 25.02.1988 - VII ZR 310/86
Schadensersatzanspruch des Auftragnehmers wegen unvollständiger Angaben in den …
Auszug aus OLG Frankfurt, 23.07.2013 - 6 U 122/12
Bei Verhandlungen über den Abschluss eines Werkvertrages hat der Unternehmer keinen Ersatzanspruch, wenn der Auftraggeber die für die Preisermittlung maßgebenden Umstände erkennbar lückenhaft angegeben hat (BGH NJW-RR 1988, 785, [BGH 25.02.1988 - VII ZR 310/86] Tz. 18, 20 bei [...]).
- LG Karlsruhe, 05.10.2018 - 6 O 340/15
Schadensersatzanspruch bei Vermögensschaden aufgrund Bauzeitverzögerung
Nur einer solchermaßen nachvollziehbaren Darlegung kann die Beklagte dann wiederum konkret widersprechen und entgegen treten (OLG Köln, Urteil vom 31.05.2017 - 16 U 98/16, BauR 2018, 1020; Beschluss vom 08.04.2015- 17 U 35/14, BauR 2015, 1367 unter Anschluss an OLG Köln, Urteil vom 28.01.2014 - 24 U 199/12, BauR 2014, 1309 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 18.02.2016 - 12 U 222/14, NJW-RR 2016, 653; OLG Frankfurt, Urteil vom 23.07.2013 - 6 U 122/12, IBR 2016, 4 - Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH am 24.06.2015 - VII ZR 238/13 - zurückgewiesen; KG, Urteil vom 19.04.2011 - 21 U 55/07, BauR 2012, 951).